契約書カテゴリーから探す
M&A契約書・合併契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 売買契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 譲渡契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 請負契約書 使用貸借契約書 販売店・代理店契約書 金銭消費貸借契約書 業務提携契約書 利用規約 投資契約書・出資契約書 コンサルティング契約書・顧問契約書 贈与契約書 取引基本契約書 リース契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 業務委託契約書
【改正民法対応版】占い用レンタルスペース利用規約
- ダウンロード数
- 0
- レビュー
-
- 件
- ありがとう
- 723
この利用規約雛型は、占い用レンタルスペースを個人事業主（フリーランス）の占い師に貸し出す際に使用できる規約テンプレートです。 〔利用規約雛型の特徴〕 ・占い業務に特化したレンタルスペース利用規約 ・貸主と借主の権利義務関係を明確に定義 ・反社会的勢力の排除条項を含む 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（利用目的） 第3条（利用期間） 第4条（利用料金） 第5条（借主の義務） 第6条（損害賠償） 第7条（免責事項） 第8条（反社会的勢力の排除） 第9条（規約の改定） 第10条（協議事項）
レビューを投稿
プラン変更の確認
おすすめ書式テンプレート
副業マッチングサービス利用規約
副業マッチングサービス利用規約
本「副業マッチングサービス利用規約」は、副業マッチングサービスの運営に必要な基本的な法的枠組みを網羅した規約雛型です。 サービスの基本定義から、利用者とクライアント間の権利義務関係、個人情報の取り扱い、知的財産権の帰属など、オンラインプラットフォームの運営に必要不可欠な要素を漏れなく規定しています。 特に副業マッチングサービス特有の要素として、報酬の支払い条件、成果物の納品や検収プロセス、サービス利用料の設定などを詳細に定めており、実務での活用がしやすい内容となっています。 また、近年重要性が増している個人情報保護や反社会的勢力の排除についても、十分な考慮がなされています。 本規約雛型は、新規にマッチングサービスを立ち上げる企業だけでなく、既存のサービス規約の見直しを検討している企業にとっても、有用な参考資料となるでしょう。 各条項は汎用性を持たせた記載となっているため、必要に応じて企業独自の要件や条件を追加することで、スムーズにカスタマイズすることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（定義） 第3条（規約の適用と変更） 第4条（利用登録） 第5条（アカウント管理） 第6条（本人確認） 第7条（プロフィール情報） 第8条（サービス利用料） 第9条（報酬の支払い） 第10条（案件の応募と成立） 第11条（業務の遂行） 第12条（成果物の納品） 第13条（知的財産権） 第14条（機密情報の取扱い） 第15条（個人情報の取扱い） 第16条（禁止事項） 第17条（サービスの中断・変更） 第18条（紛争解決） 第19条（補償） 第20条（免責事項） 第21条（利用停止・登録抹消） 第22条（退会） 第23条（反社会的勢力の排除） 第24条（分離可能性） 第25条（準拠法及び管轄裁判所）
- 件
【改正下請法（取適法）対応版】システム開発委託契約書〔委託事業者有利版〕
【改正下請法（取適法）対応版】システム開発委託契約書〔委託事業者有利版〕
この契約書は、システム開発を外注する際に、発注者側の立場を守りながら取引を進めたい企業のために作成した雛型です。 2026年1月1日から施行される改正下請法（通称「取適法」）の新ルールをきちんと守りつつ、発注者にとって有利な条件を盛り込んでいます。 今回の法改正では、従来の「3条書面」が「4条書面」に、「5条書類」が「7条書類」になるなど条文番号が大きく変わりました。 また、手形払いの原則禁止や価格協議への対応義務など、発注者が注意すべき新ルールも追加されています。本書式はこれらをすべて反映した実用的な雛型です。 発注者有利の具体的な内容としては、検査期間を30営業日と長めに設定、みなし合格条項を削除して検査権限を確保、知的財産権を発生と同時に発注者へ帰属、受注者の損害賠償に上限なし、管轄裁判所を発注者の本店所在地に固定、といった点が挙げられます。 もちろん、支払期日60日ルールなど取適法の強制規定はすべて遵守しています。 本書式はWord形式で編集可能ですので、会社名や金額などを自由に書き換えてお使いいただけます。業務仕様書のフォーマットも付属しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法（取適法）対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（定義） 第3条（委託業務の内容） 第4条（発注内容の明示） 第5条（成果物の納入） 第6条（検査） 第7条（製造委託等代金） 第8条（支払期日） 第9条（手形払等の禁止） 第10条（遅延利息） 第11条（禁止行為） 第12条（取引記録の作成・保存） 第13条（契約不適合責任） 第14条（知的財産権） 第15条（秘密保持） 第16条（中小受託事業者の表明保証） 第17条（価格協議） 第18条（仕様変更） 第19条（再委託） 第20条（契約解除） 第21条（報復措置の禁止） 第22条（損害賠償） 第23条（反社会的勢力の排除） 第24条（存続条項） 第25条（合意管轄） 第26条（準拠法） 第27条（協議） 別紙1 業務仕様書
- 件
【改正民法対応版】バナー広告掲載契約書
【改正民法対応版】バナー広告掲載契約書
ホームページへのバナー広告の掲載を発注・受注するための「【改正民法対応版】バナー広告掲載契約書」の雛型です。 広告掲載期間・料金だけでなく、バナー広告のリンク先の内容が公序良俗や法律に違反する場合のリンク先内容の変更等も内容に含めております。 また、リンク先や広告内容の責任は、広告発注側が全面的に負うとしている点に特徴をもたせております。 適宜ご編集の上でご利用をお願いいたします。 ２０２１年４月１日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第１条（目的） 第２条（仕様） 第３条（広告掲載料の支払い） 第４条（延滞金） 第５条（変更の指示） 第６条（広告取扱事業者の責任） 第７条（契約の解除） 第８条（広告掲載料の返還） 第９条（譲渡等の禁止） 第１０条（秘密保持） 第１１条（反社会的勢力の排除） 第１２条（準拠法及び管轄裁判所） 第１３条（協議）
- 件
【改正民法対応版】ハウスクリーニングサービス利用規約
【改正民法対応版】ハウスクリーニングサービス利用規約
本「【改正民法対応版】ハウスクリーニングサービス利用規約」は、ハウスクリーニング事業を営む事業者様向けに、2020年４月1日施行の改正民法に対応したサービス利用規約の雛型です。 この雛型は、スポット利用と継続的利用の両方に対応し、サービスの予約からキャンセル、料金支払い、損害賠償、個人情報の取り扱いに至るまで、ハウスクリーニング事業に特化した幅広い条項を網羅しています。 さらに、反社会的勢力の排除条項も含まれており、現代のビジネス環境に即した内容となっています。 本雛型は、貴社の具体的なサービス内容や運用方針に合わせて、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (定義) 第3条 (規約の適用) 第4条 (サービスの内容) 第5条 (契約の成立) 第6条 (サービスの予約) 第7条 (利用者の義務) 第8条 (利用者の遵守事項) 第9条 (料金及び支払い) 第10条 (料金の改定) 第11条 (サービスの提供拒否) 第12条 (継続的利用の解約) 第13条 (キャンセル) 第14条 (サービスの中断・停止) 第15条 (契約解除) 第16条 (損害賠償) 第17条 (免責事項) 第18条 (知的財産権) 第19条 (個人情報の取り扱い) 第20条 (秘密保持) 第21条 (反社会的勢力の排除) 第22条 (譲渡禁止) 第23条 (分離可能性) 第24条 (規約の変更) 第25条 (準拠法及び管轄裁判所)
- 件
【改正下請法（取適法）対応版】金型製造契約書
【改正下請法（取適法）対応版】金型製造契約書
この契約書は、金型の製造を外部の会社に依頼するときに使う書式です。 自動車部品や家電製品、日用品など、プラスチックや金属の部品を量産するには金型が欠かせません。 その金型づくりを専門の業者さんにお願いする際、発注する側と製造する側の約束事をきちんと文書にまとめたものが、この契約書になります。 2025年に下請法（正式には「下請代金支払遅延等防止法」）が改正され、2026年1月から新しいルールが始まります。 この改正では、発注する会社が製造する会社に対して不当な値下げを強いたり、代金の支払いを遅らせたりすることがより厳しく規制されるようになりました。 また、原材料費や電気代が上がったときに、製造側から「代金を見直してほしい」と申し出があった場合、発注側はきちんと話し合いに応じなければなりません。 こうした新しいルールをすべて盛り込んでいるのが本契約書の特徴です。 金型の取引では、製造したあとの保管や廃棄についてもトラブルが起きやすいものです。 発注した会社がその後連絡をくれなくなり、製造会社の倉庫に金型がずっと眠ったままになってしまう、というケースは珍しくありません。 本契約書では、一定期間連絡がなければ廃棄の手続きに進めるようなルールを設けており、こうした実務上の困りごとにも対応しています。 この書式は、射出成形金型、プレス金型、ダイカスト金型など、さまざまな種類の金型製造に幅広くお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（仕様の明確化） 第3条（発注書面の交付） 第4条（代金及び支払条件） 第5条（原材料費等の変動への対応） 第6条（納期及び納入） 第7条（検収） 第8条（金型の所有権及び管理） 第9条（金型の廃棄） 第10条（知的財産権） 第11条（秘密保持） 第12条（契約不適合責任） 第13条（解除） 第14条（不当な取引条件の禁止） 第15条（損害賠償） 第16条（反社会的勢力の排除） 第17条（協議事項） 第18条（管轄裁判所） 第19条（有効期間）
- 件
【改正民法対応版】オンライン英会話レッスン受講規約
【改正民法対応版】オンライン英会話レッスン受講規約
「オンライン英会話レッスン受講規約」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（サービス内容） 第3条（規約の適用） 第4条（規約の変更） 第5条（会員登録） 第6条（届出事項の変更） 第7条（本サービスの利用環境） 第8条（本サービスの購入及び利用料金） 第9条（個人情報） 第10条（レッスン） 第11条（当社による利用停止） 第12条（当サービスの変更・中断・終了及び譲渡） 第13条（利用者の禁止事項） 第14条（免責事項） 第15条（損害賠償） 第16条（改正民法への対応） 第17条（特定商取引法への対応）
- 件
大カテゴリー
カテゴリーから探す
社内文書・社内書類 経理業務 その他（ビジネス向け） 総務・庶務書式 英文ビジネス書類・書式（Letter） 請求・注文 製造・生産管理 契約書 業務管理 Googleドライブ書式 人事・労務書式 営業・販売書式 経営・監査書式 中国語・中文ビジネス文書・書式 売上管理 マーケティング コロナウイルス感染症対策 業種別の書式 トリセツ 社外文書 リモートワーク 企画書 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
ファイル形式から探す
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド
書式の書き方コラム
新着特集
建設工事に関わる安全書類をどの様に用意して対応するか？関連書式テンプレートから書き方の注意点などの役立つコラムをbizoceanがお届けします。
bizoceanがお勧めするセミナーや、実務に役立つ情報の動画をご紹介します。
近年の相続法改正により、大きな変更があった日本の相続制度について、専門家が解説します。
毎年、どこかが変更される確定申告について、毎年の変更点や注意点からおさえておきたい基本のやり方まで専門家が解説します。
2020年4月に施行された改正民法（債権法）に対応した、専門家作成の書式やその書き方をご紹介します
DX、SDG's、健康経営など、中小企業が乗り越えるべき経営課題解決に導くヒントをご紹介します
1998年の施行以降、大きな改正を繰り返す電子帳簿保存法について、専門家が詳しく説明・解説致します
成功企業の事例や専門家のわかりやすい解説でDXが簡単にわかります！
中小企業やベンチャー企業が知っておくべき・知っておきたい法律や制度について、専門家が解説します。
事業計画の作成について、事例をもとにしたビジネスモデルの考え方や、事業計画書の書き方等を専門家が詳しく解説します。 はじめて事業計画書を書くので不安という方も、ビジネスモデルを考えたいという方も是非ご利用ください。
会社の屋台骨を支える総務人事が、これからの時代どう立ち向かえばよいのか。解決のヒントとなる解説コラムや関連書式をご用意しました。
未だ過渡期にあるテレワーク・リモートワークについて就業規則の見直しから制度の設計まで実務にそくした考え方等を専門家が解説します。
国・政府関係機関・地方自治体が公表している新型コロナウイルス関連の助成・支援について各機関ごとにまとめ、特に注目すべき補助金・助成金・融資等の支援情報について専門家が解説しています。
ビジネス文書の書き方から、サラリーマンが知っておきたい税制まで、あなたのビジネススキルを向上させる知識・技術をご紹介します
経理財務処理は中小企業の大きな悩みの一つ。金融機関や税理士との付き合い方から法人化するべきかといった点から基本の経理処理方法まで、解説します。
おさえておきたい年末調整の基本から、最新年度の変更点まで、税理士など専門家が丁寧に解説します。
