書式テンプレート・フォーマットを探す

この契約書は、金型の製造を外部の業者に発注する際に使用するものです。 自動車部品、家電製品、日用品など、プラスチックや金属のパーツを大量生産するには金型が欠かせませんが、その製造を専門メーカーに委託するときの約束事を書面にまとめたものが本書式になります。 本書式の最大の特徴は、発注者側の立場を守ることに重点を置いている点です。 たとえば、製造が始まった段階で金型の持ち主が発注者になる仕組みや、製造過程で生まれた新しい技術やアイデアの権利が発注者のものになる取り決めなど、発注者にとって安心できる内容を盛り込んでいます。 また、2025年に改正された下請法にも配慮しており、代金の支払い方法や書面交付のルールなど、法律で求められるポイントはしっかり押さえています。 実際にこの書式を使う場面としては、自社で金型を設計したものの製造設備がなく外注したいケース、新製品の開発にあたって試作金型を作ってもらうケース、長年の取引先と改めてきちんとした契約を結び直したいケースなどが考えられます。 射出成形金型、プレス金型、ダイカスト金型など、金型の種類を問わず幅広く対応できるよう、別紙の仕様書も付けています。 Word形式でお渡ししますので、会社名や金額、納期といった項目は自由に書き換えていただけます。 ひな型をそのまま印刷するのではなく、取引の実情に合わせてカスタマイズしてお使いください。契約書の作成に慣れていない方でも、空欄を埋めていくだけで完成するようになっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法（取適法）対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（仕様の明確化） 第3条（発注書面の交付） 第4条（代金及び支払条件） 第5条（原材料費等の変動への対応） 第6条（納期及び納入） 第7条（検収） 第8条（金型の所有権及び管理） 第9条（金型の廃棄） 第10条（知的財産権） 第11条（秘密保持） 第12条（契約不適合責任） 第13条（解除） 第14条（遵守事項） 第15条（損害賠償） 第16条（反社会的勢力の排除） 第17条（権利義務の譲渡禁止） 第18条（協議事項） 第19条（管轄裁判所） 第20条（有効期間）

- 件

🖌️ 【2026年 賀状デザイン】暖色で描く午の筆文字アート年賀状 新年のご挨拶に際し、ご自身の住所や名前などを編集してすぐにご利用いただけます。 ■ デザインの魅力と構成 躍動感ある筆文字アート: 2026年の干支である「午」の文字を、温かみのある鮮やかな色彩の筆文字で表現しました。この筆文字の中には、長寿の象徴である松や、新春を告げる梅といった、縁起の良い吉祥モチーフが組み込まれています。 モダンなバランス: 大きく力強い干支の文字をデザインの中心に配置し、その周囲に挨拶文や飾りをバランス良く配置することで、伝統的な力強さと現代的な洗練さを両立させています。 遊び心の演出: 迫力のある「午」の筆文字の上には、小さな馬のイラストが愛らしく重ねられており、受け取る方に穏やかな笑みを誘うような遊び心も感じられます。 ■ 配色と温かい質感 希望に満ちた暖色: 背景のクリーンな白を基調に、希望や活力を感じさせる黄色やオレンジなどの暖色系を多用。新年らしい、明るくポジティブな雰囲気を演出しています。 生命感のアクセント: 梅の花の情熱的な赤や、松の葉の清々しい緑がデザイン全体に加わることで、彩り豊かな生命感と深みを与えています。 柔らかなタッチ: 全体を通して、水彩画を思わせる柔らかなグラデーションや筆のかすれ効果が施されており、手書きのような優しさと温かみのある印象に仕上がっています。 ■ 挨拶文のスタイルと配慮 優美な賀詞: 賀詞には**「初春のお慶びを申し上げます」という、新年を「新しい春」と捉える優雅で風流な挨拶**を採用。デザインの持つ優しい雰囲気に美しく調和しています。 温かいメッセージ: 旧年中の感謝を伝える丁寧な文章が続くことで、礼儀正しさと温かい心遣いが伝わるメッセージ構成になっています。 書体の使い分け: 賀詞には優雅で流麗な毛筆体を。添え書きには、読みやすく誠実な印象を与える明朝体を使い分けることで、デザイン性と実用性を両立させています。

- 件

2026年1月から、これまでの「下請法」が「中小受託取引適正化法（取適法）」へと名称変更され、内容も大きく見直されます。 この契約書ひな型は、その改正に対応しつつ、発注者側の立場を考慮して作成した「委託者有利版」の加工委託契約書です。 製造業や加工業を営む会社が、部品の製造や加工作業を協力会社へ発注する際に取り交わす契約書として作成しました。 自動車部品メーカーが下請工場に切削加工を依頼するケースや、精密機器メーカーが組立作業を外注するケースなど、発注元として自社の利益をしっかり守りたい場面でお使いいただけます。 本ひな型では、改正法で禁止されている行為（一方的な代金決定や不当返品など）を避けながらも、発注者として確保しておきたい権利を盛り込んでいます。 たとえば、納期遅延時の損害金請求、品質保証期間の24ヶ月設定、知的財産権の発注者への帰属、再委託や競業の制限、契約解除事由の拡大などが特徴です。 また、万が一のトラブルに備えて、裁判管轄を発注者の本店所在地としています。 もちろん、価格協議への対応義務や手形払いの禁止、60日以内の支払いといった改正法のルールはきちんと守った内容になっていますので、法令違反を心配する必要はありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法（取適法）対応版です。 〔条文タイトル〕 第１条（目的） 第２条（定義） 第３条（委託業務の内容） 第４条（仕様等の明示） 第５条（納期及び納入場所） 第６条（検査） 第７条（製造委託等代金の額） 第８条（代金の協議） 第９条（原材料費等の価格転嫁） 第１０条（支払期日及び支払方法） 第１１条（遅延利息） 第１２条（品質保証） 第１３条（不適合品の措置） 第１４条（支給材及び貸与品） 第１５条（知的財産権） 第１６条（秘密保持） 第１７条（再委託の制限） 第１８条（競業避止） 第１９条（契約期間） 第２０条（契約解除） 第２１条（損害賠償） 第２２条（反社会的勢力の排除） 第２３条（記録の作成及び保存） 第２４条（権利義務の譲渡禁止） 第２５条（協議事項） 第２６条（管轄裁判所）

- 件

【2026年 賀状デザイン】素朴なぬくもり伝える 版画調和風年賀状 無料でダウンロード可能です。 ■ デザインが持つ温もりと縁起 手仕事の風合い: 2026年の干支である馬が、お正月のしめ飾りを頭に乗せ、その隣には縁起物のだるまが描かれた、祝いのムード満載のデザインです。 素朴なタッチ: 版画（木版画）の技法を思わせる、手作り感のある素朴で温かいイラストが最大の特長です。日本の古き良きお正月の伝統的な雰囲気と、懐かしさを感じさせます。 多幸を願う: 多数の吉祥モチーフが画面に配されているため、受け取った相手の健康と幸福を願う送り手の心が強く伝わります。目上の方へ送る際も、格調高い安心感のある一枚です。 ■ 配色と調和 和紙の風合い: 背景には、温かみのある**生成り色（アイボリー）**を採用。これは和紙のような自然な風合いを生み出し、イラストの鮮やかな色彩を優しく包み込み、デザイン全体に落ち着きと深みを与えています。 お祝いの色: イラストに使われた「赤」や「金色」は、新年のおめでたい雰囲気を最大限に高めます。馬の「茶色」や、アクセントの「緑」「橙色」が加わることで、多色でありながらも伝統的な色調で調和し、上品にまとまっています。 ■ 文字とレイアウトの格式 丁重な賀詞: 賀詞には、目上の方への挨拶として最も丁寧な表現の一つである「謹賀新年」を使用。デザインの趣に合わせ、落ち着いた明朝体で配置されています。 縦書きの格式: 「昨年は大変お世話になりました」から始まる挨拶文は、旧年中の感謝と新年の抱負を、礼儀正しく伝えます。 読みやすさの確保: すべての文字を伝統的な縦書きとし、イラスト部分と挨拶文のスペースを明確に分けることで、情報量の多さにもかかわらず非常に読みやすいレイアウトを実現しています。 新たに迎えた午年の挨拶状として、このデザインフォーマットをぜひお役立てください。

- 件

製造業において、自社の部品や製品の組み立て作業を外部の協力会社に依頼するケースは非常に多いと思います。 このテンプレートは、そうした組立作業の外注に使える契約書の雛型です。 2025年5月に成立し、2026年1月1日から施行される改正下請法（正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」、通称「取適法」または「中小受託取引適正化法」）の内容を踏まえて作成しています。 従来の下請法から用語が大きく変わり、「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に、「下請代金」は「製造委託等代金」にそれぞれ改められました。本書式はこれらの新しい用語に対応済みです。 また、改正法で新たに禁止された行為への対策も盛り込んでいます。 具体的には、価格交渉に応じずに一方的に代金を決めることの禁止、手形払いなど受取側がすぐに現金化できない支払方法の禁止といった内容です。 この契約書は、たとえば電子機器メーカーが基板の組み立てを町工場に依頼するとき、自動車部品メーカーがユニットの組み立てを協力会社に委託するとき、あるいは家電メーカーが完成品の最終組み立てを外部に出すときなどに使えます。 発注者側としては法令を遵守した取引ができますし、受注者側としても不当な扱いを受けないための根拠となる契約書として活用できます。 巻末には改正法の対応事項を注記として整理してありますので、何がどう変わったのかも確認しやすくなっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法（取適法）対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（委託業務の内容） 第3条（仕様書） 第4条（組立場所） 第5条（支給材料等） 第6条（検査） 第7条（製造委託等代金及び支払条件） 第8条（製造委託等代金の協議） 第9条（遅延利息） 第10条（納期） 第11条（検収） 第12条（保証） 第13条（秘密保持） 第14条（知的財産権） 第15条（委託事業者の禁止行為） 第16条（契約の解除） 第17条（損害賠償） 第18条（権利義務の譲渡禁止） 第19条（取引記録の作成・保存） 第20条（協議事項） 第21条（管轄裁判所）

- 件

カラフルな花や葉をモチーフにした、Googleスライド用デザインテンプレートです。華やかで可愛らしい装飾が特徴で、社員研修やチームビルディング企画、人事異動の紹介、部門紹介など、親近感を重視した社内コミュニケーション資料の作成に最適です。特に企業の人事・総務部門や、社内向け企画を担当する方におすすめです。 ■テンプレートの利用シーン ＜社員向けの人材育成研修・ワークショップで＞ 可愛らしいデザインで親しみやすさを演出しながら、キャリア形成支援やスキル育成の重要性をわかりやすく伝えられます。 ＜新人研修や人事異動時の部門紹介に＞ 堅い印象をやわらげ、明るく親しみやすい雰囲気で情報共有ができます。 ＜チームビルディングやメンタルヘルス啓発の資料として＞ 働き方改革や心身の健康管理に関する施策を、視覚的で親しみやすい形で伝達できます。 ■作成・利用時のポイント ＜デザインの可愛らしさを活かす内容選び＞ 社員向けの啓発資料や親近感が必要なテーマを選ぶのがおすすめです。 ＜箇条書きで視認性向上＞ 箇条書きを活用することで重要事項を効果的に強調でき、スライド全体の統一感が保たれます。 ＜数値や目標の記載はシンプルに＞ 育成対象者数や重点施策など、わかりやすく整理された表現で視認性を確保しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜見本付きで構成がすぐわかる＞ スライド構成や記載内容の参考にしながら作成できます。 ＜親しみやすいデザインで社員の関心を引き出す＞ カラフルで可愛らしい花や葉の装飾により、資料をより魅力的に仕上げられます。 ＜Googleスライドで無料・手軽に編集可能＞ クラウド上でリアルタイムに編集・共有でき、制作費用ゼロで社内資料の準備を進められます。

4.0 6件

製造業を営む会社が、自社製品の組み立て作業を外部の協力会社に依頼することはよくあります。 この契約書テンプレートは、そうした組立作業の外注を行う際に、発注する側（委託事業者）にとって有利な条件で契約を結べるように設計した雛型です。 2026年1月1日から施行される改正下請法（正式には「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」、通称「取適法」）に完全対応しています。 取適法には、支払期日60日以内ルール、手形払いの禁止、価格協議への誠実対応義務など、発注側が必ず守らなければならない規制があります。 本書式はこれらの規制をしっかり遵守しながら、法律で自由に決められる部分については委託事業者側に有利な内容を盛り込んでいます。 たとえば、仕様変更の追加費用は原則として協議で決める形にしつつ、受託側に原因がある場合は受託側負担としています。 振込手数料は受託側負担、納期遅延には年率14.6%の違約金、保証期間は2年間、秘密保持義務違反には1,000万円の違約金、成果物の知的財産権はすべて委託側に帰属、契約の任意解除権も委託側に付与しています。また、万が一トラブルになった場合の裁判所も委託事業者の本店所在地と定めてあります。 電子機器メーカーが基板ユニットの組み立てを協力会社に頼むとき、自動車部品メーカーが完成品の組み立て工程を外注するとき、家電メーカーが最終組み立てを外部委託するときなど、さまざまな場面でお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法（取適法）対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（委託業務の内容） 第3条（仕様書） 第4条（組立場所） 第5条（支給材料等） 第6条（検査） 第7条（製造委託等代金及び支払条件） 第8条（製造委託等代金の協議） 第9条（遅延利息） 第10条（納期） 第11条（検収） 第12条（保証） 第13条（秘密保持） 第14条（知的財産権） 第15条（委託事業者の禁止行為） 第16条（契約の解除） 第17条（損害賠償） 第18条（権利義務の譲渡禁止） 第19条（取引記録の作成・保存） 第20条（協議事項） 第21条（管轄裁判所）

- 件

こちらは、『【2026年】瑞雲と飛躍する馬が舞う初春のイラスト年賀状』のデザインフォーマットであり、無料でダウンロードしてお使いいただけます。 ■デザイン ・晴れ渡る新年の空に広がる瑞雲を背景に、干支の馬が勢いよく舞い上がる様子を描いた、縁起の良いイラストです。 ・跳ね上がる馬の姿は、「運気上昇」や「さらに高く飛躍する一年」を象徴しており、新しい年を力強くスタートさせたい方にぴったりのデザインです。 ・雲間からのぞく陽光や、舞い散る花びらなどの細かな描写が新春の華やかさを表現し、受け取った人に明るい気持ちを届けてくれます。 ■色 ・初春の光を思わせる柔らかな金色と、日の出のように温かい朱色が印象的な配色です。 ・馬や雲の部分には白・青・赤など多様な色合いを取り入れ、華やかでお祝いムードあふれる雰囲気を演出しています。 ・全体はやさしいグラデーションでまとめ、落ち着きのある上品な正月らしさを感じさせる色調に仕上げています。 ■文字 ・「HAPPY NEW YEAR」の挨拶文には、洗練されながらも親しみやすさのある書体を採用し、新年の爽やかな雰囲気を引き立てています。 ・「皆さまに幸せが訪れる一年になりますように」というメッセージが添えられ、温かい心配りを感じるデザインです。 ・タイトルや挨拶文は上部、差出人情報は下部に整理して配置し、視認性の高いすっきりしたレイアウトとなっています。 『【2026年】瑞雲と飛躍する馬が舞う初春のイラスト年賀状』を、新年のご挨拶にぜひご利用ください。

- 件

「【Googleスプレッドシート】スプレッドシートで作るタイムシフト表（A4・1枚）」は、勤務シフトの管理や確認を行うための書式テンプレートです。A4サイズに最適化されており、勤務開始・終了の時刻を入力するだけで、自動的に勤務時間が算出され、該当のシフト時間帯が色分け表示されます。これにより、勤務シフトの確認や変更が簡単に行えます。Googleスプレッドシートを利用しているため、チームメンバーや上司との共同編集も容易です。このテンプレートは無料提供のため、ダウンロード後に即使用が可能です。

3.8 4件